MUNICIPIO DE PEQUE · $49.025.340

Cree su cuenta sin costo para descargar los documentos de este proceso y recibir oportunidades como esta.

MUNICIPIO DE PEQUE minima cuantia INVITACIÓN PÚBLICA 048/2026

Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA LOMA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, DESTINADO A LA RECREACIÓN, EL JUEGO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN INFANTIL.

Valor: $49.025.340 · Fecha máxima de presentación de ofertas: 23 de oct de 2026, 10:00 a m

La fuente

Ficha del proceso

Tal como la publica SECOP II · leída el 18 de oct

Información

MUNICIPIO DE PEQUE

Precio estimado total: 49.025.340 COP
Número del proceso: INVITACIÓN PÚBLICA 048/2026
Nombre: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA LOMA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, DESTINADO A LA RECREACIÓN, EL JUEGO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIE
Fase: Presentación de oferta
Estado: Published
Descripción: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA LOMA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, DESTINADO A LA RECREACIÓN, EL JUEGO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN INFANTIL.
Tipo de proceso: Mínima cuantía

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes: No

Datos del contrato

Tipo: Obra
Justificación de la modalidad de contratación: Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Duración del contrato: 1 ( Months )
Fecha de terminación del contrato: 30/11/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Dirección de ejecución del contrato: CALLE 10 N° 9 40 Peque Antioquia COLOMBIA
Lotes?: No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?: Sí
PAA: 2026
Misión y visión: La Administración municipal es una institución pública, que contribuye al desarrollo integral de la comunidad péquense, a través de su capacidad de orientación y gestión de planes, programas y proyectos, mediante políticas administrativas basadas en los principios y valores como: Honestidad, responsabilidad, respecto, servicio, justicia, transparencia, cumplimiento y compromiso. VISION: En el año 2026, el municipio de Peque será un modelo de desarrollo territorial, con interconexión vial, digital, talento humano competitivo, saludable y comprometido con los recursos naturales, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos básicos, economía sostenible propia basada en la agroindustria y el turismo integrando la riqueza paisajística, con manejo gerencial, participativo y transparente de los recursos públicos, generando calidad de vida, convivencia pacífica y equidad de género a toda la población especialmente a la infancia, la adolescencia y la familia.
Límite de contratación Mínima Cuantía: 49.025.340 COP

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
95121511	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA LOMA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, DESTINADO A LA RECREACIÓN, EL JUEGO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN INFANTIL.	Mínima cuantía	OwnResources	49.025.340,00 COP	UC MUNICIPIO DE PEQUE

Identificación

Dar publicidad al proceso: Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?: No El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017: No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: 90 ( Days )
Publicación de la invitación: 2 días de tiempo transcurrido (15/10/2026 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos: 2 días de tiempo transcurrido (15/10/2026 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para recepción de observaciones: 1 día para terminar (19/10/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes: 1 día para terminar (19/10/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a la invitación: 2 días para terminar (20/10/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado: 2 días para terminar (21/10/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas: 3 días para terminar (22/10/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas: 4 días para terminar (23/10/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de sobres: 4 días para terminar (23/10/2026 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de ofertas: 4 días para terminar (23/10/2026 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas: 7 días para terminar (26/10/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación: 8 días para terminar (27/10/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aceptación de ofertas: 9 días para terminar (28/10/2026 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato: 11 días para terminar (30/10/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato: 12 días para terminar (30/10/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación: 2 días de tiempo transcurrido (15/10/2026 3:03:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?: No
¿Solicitud de garantías?: Sí
Garantías por lotes, grupos o etapas: No
Seriedad de la oferta: No
Cumplimiento: Sí
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Sí
% del anticipo: 100,00
Fecha de vigencia (desde): 12 días para terminar (30/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta): 30/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento del contrato: Sí
% del valor del contrato: 20,00
Fecha de vigencia (desde): 12 días para terminar (30/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta): 30/05/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Estabilidad y calidad de la obra: Sí
% del valor del contrato: 20,00
Fecha de vigencia (desde): 30/11/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vigencia (hasta): 30/11/2031 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual: Sí
No. de SMMLV: 200

Documentación

ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 048.pdf: Descargar
UNIFICADO BPIN.pdf: Descargar
INVITACION PUBLICA 048.pdf: Descargar
UNIFICADO CDP.pdf: Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?: No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: No
Destinación del gasto: Investment
Fuente de los recursos: No, Sí
Entidad Estatal registrada en el SIIF: No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo total a comprometer: 0 COP
Fecha de consulta SIIF: -

Validación Código BPIN

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Código BPIN	Año de vigencia	Estado
202500000045930	2026	Validado	Consultar {0}
202500000000501	2025	Validado	Consultar {0}

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
00559	CDP	NotStarted		49.025.340 COP		-

Información de BPIN

Entidad: PEQUE
Proyecto: Fortalecimiento del gobierno territorial y la promoción de convivencia y no repetición en el municipio de Peque
Recursos: 1.223.652.413,69
Resultado: 1
Vigencia: 2026
Vigencia Final: 2026

Información de BPIN

Proyecto: Implementación de programas de acceso a la justicia y fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en el municipio de Peque
Recursos: 452.843.468,00
Vigencia: 2025
Vigencia Final: 2025

Cuestionario

1: Sobre único
1.1: Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.2: Carta de presentación de la propuesta: si el proponente es una persona jurídica, la carta de presentación deberá ser firmada por su representante legal quien debe estar debidamente facultado, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de consorcios o uniones temporales, deberá estar firmada por la representante designada. Diligenciar Formato No. 1 Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de presentación de la propuesta: si el proponente es una persona jurídica, la carta de presentación deberá ser firmada por su representante legal quien debe estar debidamente facultado, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de consorcios o uniones temporales, deberá estar firmada por la representante designada. Diligenciar Formato No. 1 )
1.3: Acta de Conformación de la Unión Temporal, consorcio u otra. Si aplica para este caso en particular Esta pregunta requiere anexar documentos (Acta de Conformación de la Unión Temporal, consorcio u otra. Si aplica para este caso en particular)
1.4: Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. Si aplica para este caso en particular Esta pregunta requiere anexar documentos (Autorización de la Junta o Asamblea de Socios. Si aplica para este caso en particular)
1.5: Certificado sobre su existencia y representación legal: El objeto social del proponente deberá estar relacionado con el objeto de la contratación. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) días. Certificado de Cámara y Comercio Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado sobre su existencia y representación legal: El objeto social del proponente deberá estar relacionado con el objeto de la contratación. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) días. Certificado de Cámara y Comercio )
1.6: Certificado de Registro Mercantil Las personas naturales deberán presentar su certificado de registro mercantil. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de cierre de la contratación. Certificado de Cámara y Comercio Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Registro Mercantil Las personas naturales deberán presentar su certificado de registro mercantil. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de cierre de la contratación. Certificado de Cámara y Comercio )
1.7: Certificado de Registro Único Tributario. Para los Consorcios y/o Uniones Temporales, deberá presentarse el correspondiente a cada uno de sus integrantes. RUT debidamente clasificado en según PSC versión 4. Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Registro Único Tributario. Para los Consorcios y/o Uniones Temporales, deberá presentarse el correspondiente a cada uno de sus integrantes. RUT debidamente clasificado en según PSC versión 4.)
1.8: Certificado del pago de parafiscales y aportes a la seguridad. Diligenciar y firmar Formato No. 2 Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado del pago de parafiscales y aportes a la seguridad. Diligenciar y firmar Formato No. 2)
1.9: Certificado de Responsabilidad Fiscal Del proponente y representante legal, para obtener dicha constancia deberá consultar la página www.contraloriagen.gov.co Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Responsabilidad Fiscal Del proponente y representante legal, para obtener dicha constancia deberá consultar la página www.contraloriagen.gov.co )
1.10: Certificado de Antecedentes Disciplinarios Certificado con una fecha de antelación no superior a tres (3) meses, contado a partir de la fecha de entrega de documentos habilitantes, consultando la página www.procuraduria.gov.co Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Antecedentes Disciplinarios Certificado con una fecha de antelación no superior a tres (3) meses, contado a partir de la fecha de entrega de documentos habilitantes, consultando la página www.procuraduria.gov.co )
1.11: Certificado de no sanciones o incumplimiento Diligenciar y Firmar Formato No. 3 Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de no sanciones o incumplimiento Diligenciar y Firmar Formato No. 3 )
1.12: Certificado de Inabilidades e Incompatibilidades Diligenciar y Firmar Formato No. 4 Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Inabilidades e Incompatibilidades Diligenciar y Firmar Formato No. 4)
1.13: Certificados antecedentes judiciales Certificado de la Policía Nacional de Colombia, http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/, con excepción de las sociedades anónimas abiertas que presentarán manifestación escrita y expresa por parte del representante legal. Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificados antecedentes judiciales Certificado de la Policía Nacional de Colombia, http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/, con excepción de las sociedades anónimas abiertas que presentarán manifestación escrita y expresa por parte del representante legal. )
1.14: Certificado de Consultas de Medidas Correctivas CNPC – Ley 1801 de 2016 Página de la policía en el link consultas medidas correctivas CNPC. Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Consultas de Medidas Correctivas CNPC – Ley 1801 de 2016 Página de la policía en el link consultas medidas correctivas CNPC.)
1.15: Certificado expedido por la REDAM (registros de deudores alimentarios morosos) Pagina https://www.redam.gov.co/ Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado expedido por la REDAM (registros de deudores alimentarios morosos) Pagina https://www.redam.gov.co/ )
1.16: Cédula de Ciudadanía Fotocopia del proponente o del Representante Legal Esta pregunta requiere anexar documentos (Cédula de Ciudadanía Fotocopia del proponente o del Representante Legal )

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121511	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA LOMA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, DESTINADO A LA RECREACIÓN, EL JUEGO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN INFANTIL.	1,00	UN	49.025.340,00

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados