Información

Precio estimado total

247.376.634 COP

Número del proceso

SAMC-SVCH-SPI-436-2026

Nombre

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL

Fase

Presentación de observaciones

Estado

Published

Descripción

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

Tipo de proceso

Selección abreviada menor cuantía

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes

No

Datos del contrato

Tipo

Obra

Justificación de la modalidad de contratación

Menor Cuantía

Duración del contrato

2 ( Months )

Dirección de ejecución del contrato

Calle 09, 04-186 San Vicente De Chucurí Santander COLOMBIA

Lotes?

No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?

Sí

PAA

2026

Misión y visión

Consolidar el desarrollo Municipal mediante la plena utilización de sus recursos y la dinámica ejecución de un Programa de Gobierno para todos, centrando el progreso en las relaciones armónicas con los diferentes sectores de la sociedad, buscando garantizar condiciones dignas y justas en el campo de los servicios públicos, las vías terciarias y secundarias, la educación, la formación para el trabajo, el desarrollo rural y urbano sostenible, la agenda ambiental participativa, el mejoramiento habitacional, la cultura, la recreación, el deporte, la seguridad alimentaria, el saneamiento básico y la asistencia a todos los sectores de la población dentro del marco de las competencias que deben cumplirse para mejorar las condiciones de vida y bienestar de la comunidad y encaminadas a la construcción de la paz.

Límite de contratación Menor Cuantía

490.253.400 COP

Identificación

Dar publicidad al proceso

Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

No El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas

90 ( Days )

Publicación del aviso de convocatoria pública

10 días de tiempo transcurrido (7/10/2026 8:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación de estudios previos

10 días de tiempo transcurrido (7/10/2026 8:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones

10 días de tiempo transcurrido (7/10/2026 8:03:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

2 días de tiempo transcurrido (15/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes

2 días de tiempo transcurrido (15/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones

1 día de tiempo transcurrido (16/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés

1 día de tiempo transcurrido (16/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección

1 día de tiempo transcurrido (16/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para manifestación de Interés

3 días para terminar (21/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Realización del sorteo

3 días para terminar (21/10/2026 6:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación de la lista de precalificados

3 días para terminar (21/10/2026 6:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos

3 días para terminar (21/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones

4 días para terminar (22/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo máximo para expedir adendas

5 días para terminar (23/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de Ofertas

7 días para terminar (26/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Apertura de Ofertas

7 días para terminar (26/10/2026 8:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Informe de presentación de Ofertas

7 días para terminar (26/10/2026 8:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

10 días para terminar (28/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación

16 días para terminar (3/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto

17 días para terminar (4/11/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Firma del Contrato

18 días para terminar (5/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Entrega de las garantías de ejecución del contrato

22 días para terminar (9/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato

23 días para terminar (10/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?

No

¿Solicitud de garantías?

Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas

No

Seriedad de la oferta

Sí

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10

Cumplimiento

Sí

Cumplimiento del contrato

Sí

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

18 días para terminar (5/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

5/05/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato)

Sí

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

18 días para terminar (5/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

5/01/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Estabilidad y calidad de la obra

Sí

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

5/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

5/01/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

Sí

No. de SMMLV

200

Documentación

PPC.pdf

Descargar

ANEXO TECNICO.pdf

Descargar

AVISO DE CONVOCATORIA.pdf

Descargar

CDP Cancha Villa Virginia.pdf

Descargar

ESTUDIOS PREVIOS.pdf

Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

No

Destinación del gasto

Investment

Fuente de los recursos

No, Sí

Entidad Estatal registrada en el SIIF

No

Información de BPIN

Entidad

SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Proyecto

Rehabilitación de la cancha multifuncional ubicada en el barrio villa virginia del Municipio de San Vicente De Chucurí, Santander

Recursos

123.426.570,00

Resultado

1

Vigencia

2026

Vigencia Final

2026

Cuestionario

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.2

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

1.2.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA)

1.2.2

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL )

1.2.3

PROPONENTES PLURALES Esta pregunta requiere anexar documentos (PROPONENTES PLURALES )

1.2.4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES)

1.2.5

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA )

1.2.6

Cédula de Ciudadanía: Esta pregunta requiere anexar documentos (Cédula de Ciudadanía: )

1.2.7

Boletín de Responsables Fiscales: Esta pregunta requiere anexar documentos (Boletín de Responsables Fiscales: )

1.2.8

Antecedentes Disciplinarios y Judiciales: Esta pregunta requiere anexar documentos (Antecedentes Disciplinarios y Judiciales: )

1.3

REQUISITOSS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1.3.1

EXPERIENCIA Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA )

1.3.2

Soportes de Experiencia: Esta pregunta requiere anexar documentos (Soportes de Experiencia: )

1.3.3

Capacidad Residual de Contratación (K): Esta pregunta requiere anexar documentos (Capacidad Residual de Contratación (K): )

1.4

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

1.4.1

INDICADORES FINANCIEROS Esta pregunta requiere anexar documentos (INDICADORES FINANCIEROS )

1.4.2

Registro Único de Proponentes (RUP): Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes (RUP): )

1.5

FACTORES DE PONDERACIÓN

1.5.1

Programa de Gerencia de Proyectos Esta pregunta requiere anexar documentos (Programa de Gerencia de Proyectos )

1.5.2

Disponibilidad de Maquinaria Esta pregunta requiere anexar documentos (Disponibilidad de Maquinaria )

1.5.3

Plan de Calidad Esta pregunta requiere anexar documentos (Plan de Calidad )

1.5.4

Apoyo a la Industria Nacional Esta pregunta requiere anexar documentos (Apoyo a la Industria Nacional )

1.5.5

Vinculación Personas con Discapacidad Esta pregunta requiere anexar documentos (Vinculación Personas con Discapacidad )

1.5.6

Emprendimientos de Mujeres Esta pregunta requiere anexar documentos (Emprendimientos de Mujeres )

1.5.7

Mipyme Esta pregunta requiere anexar documentos (Mipyme)

1.6

OFERTA ECONOMICA

1.6.1

OFERTA ECONOMICA - Formulario de Presupuesto Oficial: Esta pregunta requiere anexar documentos (OFERTA ECONOMICA - Formulario de Presupuesto Oficial:)

Observaciones y Mensajes