Información

Precio estimado total

75.152.815 COP

Número del proceso

NSP-SAMC-002-2026

Nombre

CAMBIO DE CIELO RASO DE LOS BAÑOS PARA PRIMERA INFANCIA, MANTENIMIENTO Y RENIVELACIÓN DE VIGA CANALES Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS

Fase

Presentación de observaciones

Estado

Published

Descripción

CAMBIO DE CIELO RASO DE LOS BAÑOS PARA PRIMERA INFANCIA, MANTENIMIENTO Y RENIVELACIÓN DE VIGA CANALES Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS

Tipo de proceso

Selección abreviada menor cuantía

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes

No

Datos del contrato

Tipo

Obra

Justificación de la modalidad de contratación

Menor Cuantía

Duración del contrato

20 ( Days )

Dirección de ejecución del contrato

AV LOS ESTUDIANTES 9-323 Bucaramanga Santander COLOMBIA

Lotes?

No

Identificación

Dar publicidad al proceso

Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector

Sector de infraestructura social (Educación)

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

No El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas

90 ( Days )

Publicación del aviso de convocatoria pública

9 días de tiempo transcurrido (9/10/2026 1:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación de estudios previos

9 días de tiempo transcurrido (9/10/2026 1:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones

9 días de tiempo transcurrido (9/10/2026 1:02:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

2 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes

2 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones

18 horas para terminar (19/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés

21 horas para terminar (19/10/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección

21 horas para terminar (19/10/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo para manifestación de Interés

1 día para terminar (20/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Realización del sorteo

4 días para terminar (23/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación de la lista de precalificados

7 días para terminar (26/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos

1 día para terminar (20/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones

2 días para terminar (21/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo máximo para expedir adendas

8 días para terminar (26/10/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de Ofertas

9 días para terminar (28/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Apertura de Ofertas

9 días para terminar (28/10/2026 12:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Informe de presentación de Ofertas

9 días para terminar (28/10/2026 12:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

15 días para terminar (3/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación

18 días para terminar (6/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto

21 días para terminar (9/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Firma del Contrato

22 días para terminar (9/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Entrega de las garantías de ejecución del contrato

23 días para terminar (11/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato

24 días para terminar (12/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?

No

¿Solicitud de garantías?

Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas

No

Seriedad de la oferta

No

Cumplimiento

Sí

Cumplimiento del contrato

Sí

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

22 días para terminar (9/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato)

Sí

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

22 días para terminar (9/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/12/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Estabilidad y calidad de la obra

Sí

% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

22 días para terminar (9/11/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/12/2031 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

Sí

No. de SMMLV

200

Documentación

Formulario 1.xlsx

Descargar

CD023_2026 BANOS PARA PRIMERA INFANCIA Y JUEGOS INFANTILES.pdf

Descargar

Estudio Previo NSP-SAMC-002-2026.pdf

Descargar

Documento Base NSP-SAMC-002-2026.pdf

Descargar

Formatos, Anexos, Matrices.zip

Descargar

TABLA DE DESCUENTOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA.pdf

Descargar

Esp. Tecnicas IE Nuestra Senora del Pilar Sede C.pdf

Descargar

Anexo 1 Anexo Tecnico.pdf

Descargar

Aviso convocatoria NSP-SAMC-002-2026.pdf

Descargar

Formatos, Anexos, Matrices.zip

Descargar

Matriz 3 - Riesgos.pdf

Descargar

Formato 11-Autorizacion para el tratamiento de datos personales.pdf

Descargar

Formato 10-Carta de Manifestacion de Interes.pdf

Descargar

Formato 9-Puntaje de Industria Nacional.pdf

Descargar

Formato 8-Factores de desempate.pdf

Descargar

Formato 7-Factor de calidad.pdf

Descargar

Formato 6-Pagos de seguridad social y aportes legales.pdf

Descargar

Formato 5-Capacidad residual.pdf

Descargar

Formato 4-Capacidad financiera y organizacional.pdf

Descargar

Formato 3-Experiencia.xlsx

Descargar

Anexo 4-Pacto de transparencia.pdf

Descargar

Anexo 3-Glosario.pdf

Descargar

Anexo 2-Cronograma.pdf

Descargar

Matriz 3-Riesgos.pdf

Descargar

Matriz 2-Indicadores financieros y organizacionales.pdf

Descargar

Formato 14-Factor de Calidad Ambiental y Social.pdf

Descargar

Formato 13-Acreditacion de Mipyme.pdf

Descargar

Formato 12-Acreditacion de emprendimiento y empresas de mujeresl.pdf

Descargar

Formato 2-Conformacion de Proponente Plural Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT).pdf

Descargar

Formato 1-Carta de presentacion de la oferta.pdf

Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

No

Destinación del gasto

WorkingExpense

Fuente de los recursos

No, Sí

Entidad Estatal registrada en el SIIF

No

Cuestionario

1

Cuestionario

1.1

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

1.1.1

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

1.1.1.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.)

1.1.1.2

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo AL PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo AL PLIEGO DE CONDICIONES)

1.1.1.3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES)

1.1.1.4

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar. Esta pregunta requiere anexar documentos (SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.)

1.1.1.5

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda)

1.1.1.6

EXPERIENCIA Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.)

1.1.1.7

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los códigos COMO LO INDICA EL PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los códigos COMO LO INDICA EL PLIEGO DE CONDICIONES)

1.1.1.8

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5.)

1.1.1.9

CAPACIDAD FINANCIERA Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD FINANCIERA Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9)

1.1.1.10

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales Esta pregunta requiere anexar documentos ( CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales)

1.1.1.11

CAPACIDAD RESIDUAL El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC) Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD RESIDUAL El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC))

1.1.1.12

Capacidad de organización (CO): El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo EN CUENTA EL PLIEGO DE CONDICIONES Esta pregunta requiere anexar documentos (Capacidad de organización (CO): El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo EN CUENTA EL PLIEGO DE CONDICIONES)

1.1.1.13

AIU El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. Esta pregunta requiere anexar documentos (AIU El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato.)

1.2

PROPUESTA ECONOMICA

1.2.1

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada. El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (Oferta económica )

Observaciones y Mensajes